Avis d’appel public à la concurrence – Travaux suite à une déclaration de
procédure infructueuse
1- Identification du pouvoir adjudicateur: Commune de DEMBENI
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE DEMBENI
97 660 DEMBENI
Téléphone : 0269 62 15 81
Fax : 0269 62 09 95
2- Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Mr le Maire de DEMBENI
3- Type du pouvoir adjudicateur :
Statut de l’organisme :
Collectivité territoriale
Activités principales :
Services généraux des administrations publiques
4- Maitre d’œuvre :
Maoré Etude et Ingénierie
ZI Nel Kawéni B.P. 278
97600 MAMOUDZOU
5- Procédure :
Mode de passation du marché :
La procédure de consultation retenue pour le présent marché est la procédure adaptée ouverte avec publicité et mise en concurrence, en application à l’article 27du Décret n°2016-30 du 25 Mars 2016 du Code des Marchés Publics.
Délai de validité des offres :
120 jours
6- Objet du marché et lieu d’exécution :
Marché de travaux de finitions du plateau de la MJC de Iloni.
7- Financement de l’opération :
Les modalités de financement sont les suivantes : Commune
Les travaux sont réglés par acomptes mensuels.
Délai maximum de paiement conformément à l’article 178 du CMP dérogeant à l’article 98 : 30 jours
8- Délai d’exécution prévisionnel envisagé des travaux :
Durée globale des travaux : 4 Mois
Démarrage prévisionnel des travaux : Juillet 2017
9- Décomposition en tranche, lots et nature des travaux :
Les lots seront réalisés en une seule tranche (1 tranche ferme) selon la décomposition suivante :
a – Division en lots : dévolution en marchés séparés : 01 lots
– LOT N°1 : Charpente – Couverture
Les variantes sont autorisées en sus de l’offre de base.
a – Actualisation ou révision de prix : les prix sont actualisables.
b – Règlement des travaux : les travaux sont rémunérés par application du bordereau de prix global et
forfaitaires.
c – Description sommaire des travaux :
Pour le LOT N°1 : Réalisation de la charpente avec fourniture et pose de fermes, de pannes, de
contreventements et poutres métalliques et réalisation de la couverture en Tôles profilés cintrées, gouttière
et descente.
10- Conditions de participation :
Peuvent participer des entreprises uniques ou groupements conjoints avec mandataire désigné ayant les
compétences requises.
Les lots seront attribués par marchés séparés. Une même entreprise peut soumissionner sur plusieurs lots.
11- Date de l’envoi à la publication : le 06 Juin 2017
12- Conditions particulière de retrait de dossiers :
Les dossiers sont à retirer au bureau d’étude MEI (Maoré Etudes et Ingénierie) : ZI Nel Kawani B.P. 278 97600
Mamoudzou par informatique à partir du Mercredi 07 Juin 2017.
Le candidat doit se munir d’une clé USB ou d’un CD (vierge).
13- Condition de remise des candidatures :
Les plis doivent parvenir à l’adresse ci-après au plus tard le Mercredi 28 Juin 2017 avant 11h00 contre récépissé à la :
Mairie de Dembéni
Mme Warda Abdou
Assistante de Direction (horaire : 7h00 à 14h30)
97 660 DEMBENI
Affaire suivie par : Mme Elodie FURIC et Mr ALI Momed
Tél : 0269 62 15 81 Fax : 0269 62 09 95
E-mail : dgst.dembeni@orange.fr et
dua.dembeni@gmail.com
14- Conditions d’envoi des candidatures :
Les plis seront déposés sous enveloppe cachetée et portant la mention suivante :
“Proposition pour marché de Travaux de l’opération Travaux de finitions du plateau de la MJC de Iloni – LOT N° ……”
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
15- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Mayotte
Les Hauts du Jardin du Collège
97600 Mamoudzou
Téléphone : 0269 61 18 56
Fax : 0269 61 18 62
e.mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr
16- Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :
Mairie de Dembéni
97 660 DEMBENI
Affaire suivie par : Mme Elodie FURIC et Mr ALI Momed
Tél : 0269 62 15 81
E-mail : dgst.dembeni@orange.fr ou
dua.dembeni@gmail.com
17- Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès du bureau d’études :
MAORE ETUDES ET INGENIERIE (Mr Maoulida Abdoussalam)
ZI Nel Kawéni B.P. 278
97600 Mamoudzou
Tél. : 0269 61 13 37
e.mail : maoulida.mei@wanadoo.fr
